ATRASOS E PARALISAÇÕES EM OBRAS PÚBLICAS DE MACRODRENAGEM E O NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO

Autores

  • Rejane Maria de Vasconcelos Ferreira Universidade de Pernambuco
  • Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral Universidade Federal de Pernambuco
  • Emília Rahnemay Kohlman Rabbani Universidade de Pernambuco

DOI:

https://doi.org/10.18764/2178-2865.v28n1.2024.17

Palavras-chave:

Obras Públicas, paralisações, macrodrenagem, saneamento

Resumo

O objetivo deste estudo é avaliar as causas de atrasos e paralisações em obras de macrodrenagem à luz da literatura técnica e do Novo Marco Legal do Saneamento. O método utilizado foi dividido entre um estudo de caso; uma Revisão Sistemática da Literatura, para apontar as causas universais; análise bibliográfica e documental. Os resultados mostram coerência entre as causas apontadas pela literatura e as encontradas no estudo de caso e que as expectativas geradas pelo Novo Marco, podem não se consolidar. A ideia de que a abertura do setor para investidores privados e as privatizações das empresas estatais de Saneamento, resolveriam os problemas, pode não ser verdadeira; a exemplo do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que injetou bilhões no setor e os resultados não foram satisfatórios.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Rejane Maria de Vasconcelos Ferreira, Universidade de Pernambuco

Mestre em Engenharia Civil pela Universidade de Pernambuco.  Instituição Vinculada: Universidade de Pernambuco

Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral, Universidade Federal de Pernambuco

PhD em Métodos Computacionais Aplicados à Engenharia – Wessex Institute of Technology (Inglaterra) - Pós-doutorado pela Universidade do Mississippi (USA). Instituição Vinculada: Universidade Federal de Pernambuco e Universidade de Pernambuco.

Emília Rahnemay Kohlman Rabbani, Universidade de Pernambuco

Doutor em Engenharia Civil pela University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA – USA. Pós-doutorado em Engenharia Civil pela Universidade do Minho – Portugal. Instituição Vinculada: Universidade de Pernambuco.

Downloads

Publicado

2024-07-29

Como Citar

FERREIRA, Rejane Maria de Vasconcelos; CABRAL, Jaime Joaquim da Silva Pereira; RABBANI, Emília Rahnemay Kohlman.
ATRASOS E PARALISAÇÕES EM OBRAS PÚBLICAS DE MACRODRENAGEM E O NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO
. Revista de Políticas Públicas, v. 28, n. 1, p. 301–317, 29 Jul 2024 Disponível em: http://519267.outdoorhk.tech/index.php/rppublica/article/view/23975. Acesso em: 1 dez 2024.

Edição

v. 28 n. 1 (2024): O PENSAMENTO DECOLONIAL: fundamentos, agendas de pesquisa, e contribuições para as Ciências Sociais e Humanas

Seção

Artigos - Temas livres

Licença

Creative Commons License

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS
REVISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

 

Termo de Transferência de Direitos Autorais

 

Como condição para a submissão, os autores devem declarar a autoria do trabalho e concordar com o Termo de Cessão de Direitos Autorais, marcando a caixa de seleção após a leitura das cláusulas)

 

  • Declaro que participei da elaboração do trabalho referido, em parte ou no todo; que não omiti qualquer ligação ou acordo de financiamento entre os autores e instituições ou empresas que possam ter interesses na publicação desse trabalho;
  • Declaro tratar-se de texto original, isento de compilação, em parte ou na íntegra, de minha autoria ou de outro (os) autor (es);
  • Declaro que o texto não foi enviado a outra revista (impressa ou eletrônica) e não o será enquanto a possibilidade de sua publicação esteja sendo considerada pela RPP;
  • Declaro que transfiro os direitos autorais do trabalho especificado para a RPP, comprometendo-me a não reproduzir o texto, total ou parcialmente, em qualquer meio de divulgação, impresso ou eletrônico, sem prévia autorização dessa Revista.
  • Declaro que tenho conhecimento que a cessão do texto à RPP é gratuita e, portanto, não haverá qualquer tipo de remuneração pela sua utilização.
Direitos autorais Revista de Políticas Públicas

Licença Creative Commons
Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional.